Postanowienie Sądu Okręgowego w Lublinie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia roszczenia przed wszczęciem postepowania w sprawie.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 124/2013 z dnia 26 września 2013 r., Zarząd Polimex-Mostostal S.A. („Wnioskodawca”, „Emitent”) informuje, że powziął w dniu dzisiejszym informacje o wydaniu przez Sądu Okręgowy w Lublinie, IX Wydział Gospodarczy („Sąd”), postanowienia z dnia 9 lutego 2015 r. o udzieleniu Emitentowi zabezpieczenia roszczenia przed wszczęciem postępowania w sprawie („Postanowienie”).
Wnioskodawca wskazał we wniosku o udzielenie zabezpieczenia, iż pismem z dnia 26 stycznia 2015 roku obowiązany tj. Województwo Lubelskie, zażądał wypłaty środków z gwarancji nr BI/GW/GG/03/10/2012 w kwocie 5.889.598,72 zł, podnosząc m.in., że przysługuje mu wobec Emitenta wierzytelność o zapłatę kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane z winy Emitenta.
Na mocy Postanowienia Sąd orzekł o udzieleniu Wnioskodawcy, zabezpieczenia następujących roszczeń niepieniężnych:
a) o ustalenie nieistnienia prawa obowiązanego Województwa Lubelskiego do żądania wypłaty środków z gwarancji należytego wykonania umowy nr BI/GW/GG/03/10/2012 wystawionej w dniu 1 lutego 2012 roku przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” Spółkę Akcyjną w Warszawie na podstawie żądania wypłaty środków z powyższej gwarancji z dnia 16 stycznia 2015 roku;
b) o ustalenie bezskuteczności oświadczenia obowiązanego Województwa Lubelskiego z dnia 4 września 2013 roku o odstąpieniu od umowy o roboty budowlane nr 286/MI/CP/12 z dnia 8 lutego 2012 roku w części dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Lubelskie Centrum Konferencyjne” oraz oświadczenia obowiązanego Województwa Lubelskiego z dnia 25 września 2013 roku o odstąpieniu od powyższej umowy w części dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie”;
c) o ustalenie nieistnienia wierzytelności obowiązanego Województwa Lubelskiego wobec uprawnionego Polimex – Mostostal Spółki Akcyjnej w Warszawie o zapłatę kary umownej zastrzeżonej w § 15 ust. 1 pkt d) powyższej umowy wskazanej przez obowiązanego Województwo Lubelskie w wezwaniu z dnia 16 stycznia 2015 roku do wypłaty środków z gwarancji należytego wykonania umowy nr BI/GW/GG/03/10/2012 wystawionej w dniu 1 lutego 2012 roku przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” Spółkę Akcyjną w Warszawie;
poprzez zakazanie obowiązanemu Województwu Lubelskiemu skorzystania z gwarancji należytego wykonania umowy nr BI/GW/GG/03/10/2012 wystawionej w dniu 1 lutego 2012 roku przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” Spółkę Akcyjną w Warszawie, a w szczególności poprzez zakazanie pobrania środków pieniężnych z powyższej gwarancji oraz podejmowania innych działań w celu uzyskania wypłaty środków pieniężnych z powyższej gwarancji.
Jednocześnie z udzieleniem zabezpieczenia Sąd wyznaczył Wnioskodawcy termin dwóch tygodni na wytoczenie powództwa przeciwko obowiązanemu Województwu Lubelskiemu o ustalenie:
a) nieistnienia prawa obowiązanego Województwa Lubelskiego do żądania wypłaty środków z gwarancji należytego wykonania umowy nr BI/GW/GG/03/10/2012 wystawionej w dniu 1 lutego 2012 roku przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” Spółkę Akcyjną w Warszawie na podstawie żądania wypłaty środków z powyższej gwarancji z dnia 16 stycznia 2015 roku;
b) bezskuteczności oświadczenia obowiązanego Województwa Lubelskiego z dnia 4 września 2013 roku o odstąpieniu od umowy o roboty budowlane nr 286/MI/CP/12 z dnia 8 lutego 2012 roku w części dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Lubelskie Centrum Konferencyjne” oraz oświadczenia obowiązanego Województwa Lubelskiego z dnia 25 września 2013 roku o odstąpieniu od powyższej umowy w części dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie”;
c) nieistnienia wierzytelności obowiązanego Województwa Lubelskiego wobec uprawnionego Polimex – Mostostal Spółki Akcyjnej w Warszawie o zapłatę kary umownej zastrzeżonej w § 15 ust. 1 pkt d) powyższej umowy wskazanej przez obowiązanego Województwo Lubelskie w wezwaniu z dnia 16 stycznia 2015 roku do wypłaty środków z gwarancji należytego wykonania umowy nr BI/GW/GG/03/10/2012 wystawionej w dniu 1 lutego 2012 roku przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” Spółkę Akcyjną w Warszawie;
pod rygorem upadku zabezpieczenia.